工程承攬電子合同書（推薦十九篇）_工程承攬電子合同書
發布時間：2020-12-31工程承攬電子合同書（推薦十九篇）。
? 工程承攬電子合同書 ?
定作方(甲方)：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
承攬方(乙方)：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
簽定日期：____________________
品名：________
規格：________
單位：________
數量：________
加工費：________
單價：________
金額：________
定作方供應原材料：：________
原材料品名：________
規格：________
單位：________
數量：________
日期：________
成品單位耗用量：________
1.技術資料、圖紙提供辦法：_______________________
2.產品檢驗標準和方法：_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________
4.貨款及費用結算辦法及期限：_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執行，必須經雙方協商一致，方能生效，否則應承擔違約責任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應賠償損失。
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等。
定作方(甲方)：_______________
承攬方(乙方)：_______________
簽訂日期：________年________月________日
? 工程承攬電子合同書 ?
發包方：_______
承包方：_______
經甲、乙雙方共同協商甲方同意將房屋建設發包給乙方施工，為明確雙方責、權、利訂立合同如下，雙方共同遵守執行。
一、乙方承包的范圍及工作內容：
1、基礎以下實行點工；
2、基礎以上實行包工不包料；
3、裝修：內外墻抹灰；
4、外腳手架搭設及拆除；
二、乙方承包工程的價格：按照建筑面積_______元/㎡計算。
三、質量要求和等級：質量達到縣優。
四、工期要求：乙方必須組織好足夠的施工力量，確保甲方進度實現完工。
分段計算。
五、進度款支付：甲方每月對乙方當月所完成的工程量進行綜合驗收，確定當月工資額，并按工資額的80%發給乙方，余下20%待乙方承包的工作內容全部完成后一次付清。
六、乙方不聽從甲方的組織指揮，經勸告不改正的，或質量達不到合同要求的，甲方有權終止合同。
七、本合同條款中未盡事宜，雙方協商解決。
本合同一式2分，雙方各執1份，雙方簽字后生效。
甲方代表簽字：_______乙方代表簽字：_______
聯系電話：_______聯系電話：_______
____年____月____日____年____月____日
? 工程承攬電子合同書 ?
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備注：________________________
第二條 加工成品 質量要求
(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)
編號_______________________
名稱_______________________
規格_______________________
單位_______________________
數量_______________________
備注_______________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
? 工程承攬電子合同書 ?
甲方：__________
乙方：__________
甲方委托乙方承擔本工程的施工.安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合裝修工程具體情況,雙方達成如下協議：
一. 工程概況
1. 工程名稱：________________
2. 工程地點：________________
安裝項目。
4. 乙方按工程總造價收取6%管理費，計入工程款。
5. 雙方商定本工程____個工作日乙方按質完成全部施工及安裝項目。即自________年____月____日起(日期以施工材料進場的
第二天計)
二. 甲方工作
陳設等應采取保護和安放措施，若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家具,陳設的損失由甲方承擔。
電等設施：協助乙方辦理施工申請、審批等手續，并繳納物業管理處所需的一切費用。
驗收、登記手續和其它事宜。
按質、按量提供施工所需甲方采購的材料。
三. 乙方工作
保質，保量按期完成施工任務：解決由乙方負責的各項事宜。
安全操作規程、防火安全規定，對施工現場的防火安全負責。嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。
3. 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護。
四. 關于工程價款及結算的約定
1. 本合同簽訂后，甲方預付乙方簽認的報價單中工程款總額的50%(含設計定金)，乙方才進場施工。
水、電工完成前期工程，木工進場當天甲方預付乙方
第二期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的30%及增加項目金額的50%：木工基本完成,油漆工進場當天甲方預付乙方
第三期工程款即付滿
第二次預算(以雙方簽認項目的單價及實際工程尺寸數量計算)總工程款的95%，甲方預付的工程款以乙方開出的票據為依據。
3. 施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
五. 關于材料供應的約定
1. 本工程按雙方簽認的報價單及其它約定由甲方采購的施工材料，甲方應在各項目工程施工前兩天采購至現場，由甲方采購的材料。設備如不符質量及要求對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料及設備至施工現場經乙方驗收后由乙方負責保管，如乙方保管不當造成損失的，乙方負責賠償。
2. 凡由乙方采購的材料，設備質量或規格不符合雙方約定要求的應禁止使用.若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
六. 關于雙方責任的約定
D、E、F條款原因造成乙方損失的賠償：
A. 不能按期.按時供水電：B、不能保證每天有不能按期提供自購的材料、設備：D、提供的材料設備不符合質量或規格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費：F、非乙方造成的其它不可預見的原因。
2. 乙方責任
A. 不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延，相應損失由乙方承擔：B、對竣工驗收后保修期兩年內發現的屬于乙方施工安裝責任的質量問題，乙方維修：C、乙方施工過程中違反操作規程造成的人員傷害，責任由乙方負責：D、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償。E、由于乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責。
七. 關于設計與施工及驗收的約定
1. 乙方設計師完成施工圖后必須在商定的時間內給甲方審圖,經甲方確認簽字認可后乙方方可施工。
2. 乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工.安裝。
時間.材料等;乙方根據變更要求兩天內向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的機械呆滯、綜合管理費延誤工期、補償停工和已采購材料(因變更設計而無法利用所造成的材料浪費)等費用清單。
4. 隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內不驗收，乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄，甲方應予以承認。
5. 工程竣工后，乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知后兩天內驗收，并辦理驗收.移交手續。如甲方在規定時間內不能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則乙方視甲方通過驗收。若另定驗收日期，甲方應承認
第一通知時間為竣工日期，并承擔乙方看管場地的相關費用。
八. 獎勵和違約責任
1. 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應支付乙方____元;甲方不按合同的約定預付工程款，每拖期一天，按付款金額的___%加付滯納金。
2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金。
3.工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責，并視為甲方已實際驗收合格。
4.因一方原因,合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
九.雙方簽認的裝飾工程報價單，施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議，作為合同附件，與合同具同等效力。
十.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
十一.本合同經雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商解決不成雙方同意由當地仲裁委員會或人民法院判決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
? 工程承攬電子合同書 ?
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
? 工程承攬電子合同書 ?
1.合同期內，乙方設備由甲方統一管理使用，甲方下達合理.合法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調遣，按甲方規定的時間，合同的標準保質保量完成.
2.乙方應根據演出的作息時間，合理安排設備的維修.保養(費用自負)，確保演出正常使用.
3.由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方負責賠償.
4.甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，不得有停電，缺相。欠壓等事故發生，造成。后果由甲方負責。
第五條:安全與治安
1.甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作.因打架.斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責.(由乙方造成的原因除外)。
2.夜間值班，甲方須派數名保安人員協同乙方人員守好演出設備。
? 工程承攬電子合同書 ?
《合同法》第11條明確規定：“書面形式是指合同書、信件和數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等可以有形表現所載內容的形式”。其實質上賦予了電子合同與傳統合同同等的法律效力。勞動合同法與合同法是特別法與普通法的關系，在特別法沒有規定的情況下，應適用普通法的規定。也就是說，數據電子版的一般合同具有與傳統紙質合同相同的法律效力，那么數據電子版的勞動合同也理應具有與傳統紙質勞動合同相同的法律效力。簡而言之，只要電子勞動合同的內容符合勞動法、勞動合同法的有關規定，那么它就與傳統書面形式合同書一樣具有相同的法律效力。
傳統的合同形式包括口頭形式和書面形式兩種。電子商務合同與傳統的書面形式和口頭形式在法律上有著許多明顯的區別，有著許多新的特點。
1、 邀約承諾通過互聯網進行，合同雙方當事人都通過網絡在虛擬的市場上運轉，其身份依靠密碼的辨認或者認證機構的認證，表示合同生效的傳統簽字蓋章方式被數字簽字所代替。
2、 電子合同和傳統合同的定立、變更、解除方式有很大的不同。傳統的 形式有書面和口頭的兩種，法律有著嚴格的規定。電子合同的訂立沒有嚴格的形式要求，不同情況有不同的表現形式。標的額小，關系簡單的交易表現為直接通過網絡訂購、付款，如利用網絡直接購買軟件。
3、 傳統合同和電子商務合同在合同成立的地點上有著明顯的不同。傳統合同的生效地點一般為合同成立的地點。電子合同根據不同的情況有著不同的規定，一般做法是以收件人的主營業地為合同成立的地點，沒有主營業地的，其經常居住地為合同成立的地點。
目前我國尚無電子格式合同的專門立法，對電子格式合同的規制主要適用合同法的相關規定。如《合同法》第39、40、41和53條的規定。合同法不僅對格式合同的訂立過程進行了限制，而且對格式合同本身的內容也進行了立法規制。但是由于立法過于原則性，缺乏具體的可參照標準，爭議仍不斷產生。
肯定電子格式合同的效力是世界發展的一種趨勢，但是為了實現法律的終極目的——公平，就需要在公平與效益之間尋求一個支點來平衡兩者，而對電子格式合同的效力進行限制也就成為了一個必然選擇。對電子格式合同的限制可從實體和程序兩個方面來考慮。
（一）實體上的限制
對于實體方面的限制，本文認為合同法上的相關規定已足矣。如果在格式合同的內容方面克以過多的限制，過多的干預破壞了當事人之間的自治，與合同自由訂立規則的思想相違背，而且與格式合同所追求的目標背道而馳。
（二）程序上的限制
電子格式合同效力的限制應該著重從程序上來考慮，也即重點關注格式合同訂立過程中格式合同提供方應履行的義務?！逗贤ā返?9條規定：“采用格式條款訂立合同的，提供格式條款的一方應當遵循公平原則確定當事人之間的權利和義務，并采取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責任的條款，按照對方的要求，對該條款予以說明?！边@里對“合理的方式”未作出具體的規定，不易操作。對此，本文認為提請消費者注意達到合理的程度，可以從文件的表現形式、提醒注意的方法、提醒注意的時間和程度四方面來考察。第一，文件的表現形式：
應使相對人知道它是合同條款。在瀏覽頁面購買商品時，賣方以合同文本的形式表現訂立合同的內容，供消費者點選和點擊同意。這種表現形式應該是符合要求的。但是，頁面上的某些規定或提示是以聲明、通知等形式發布的，是否能成為合同條款，則要具體分析。該提示如能明確表明它是合同條款，與消費者所要訂立的合同是一個整體，則可以作為格式條款。否則，合同的提供方不能將該提示作為合同的條款。
第二，提醒注意的方法：
應使相對人知道它的存在。提醒注意的方法可以是多樣的，但必須能引起具有合理注意能力的消費者的注意。提醒的方式應以個別提醒和明示提醒為主。在消費者購買過程中，合同條款的全部內容應當出現在頁面上，提醒注意的語言文字要清晰明白，標志醒目。第三，提醒注意的時間：
應當在合同訂立之前或訂立之時作出。在消費者作出點擊“同意”之前，所有條款均應告知。因此，某些網絡商家在消費者作出承諾之后，又告知消費者若干義務，該義務不能作為合同內容，因為在合同成立之后，未經相對人同意，單方不能變更合同。
當然，合理提請對方注意是必須履行的義務，但是即使提請注意達到了合理的程度，消費者沒有時間去審查這些條款，那么這種提醒也是無濟于事的。因此，除合理提醒消費者注意外，還要保證消費者具有審查的機會，是否具有這樣的機會應從以下幾點判斷：
第一，合同條款能引起相對人的注意并允許其審查。
引起消費者的注意是條件，允許其審查是結果。所謂允許審查，是指消費者能看到合同的內容并有權作出是否締約的決定。允許審查是進行審查的前提性條件。
第二，合同的提供人應保證相對人有審查的合理時間。
例如，商家在有關頁面上有“法律聲明”之類的欄目，允許消費者在瀏覽頁面時查看或將合同內容設置為消費者購物的必經環節，以保證消費者有充分的時間去審查。
第三，相對人審查合同的時間：
電子合同是雙方或多方當事人之間通過電子信息網絡以電子的形式達成的設立、變更、終止
財產性民事權利義務關系的協議。
電子合同是否具有法律效力 1、電子商務合同主體受新合同法調整
新合同法第二條規定本法所稱合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。按照電子商務交易對象分類，電子商務可分為四類：即商業商業（BtoB），商業消費者（BtoC），商業政府機構（BtoG），消費者政府機構（CtoG）。其中商業機構對商業機構的電子商務是在企業與企業之間進行的，商業機構對消費者的電子商務是在企業與消費者之間進行的，商業機構對政府的電子商務是在企業與政府機構之間進行的。例如政府機構可將采購辦公用品清單在因特網上發布，企業以電子化方式回應，經過選擇確定供方，與之達成電子合同。再如：政府機構可實施電子政府計劃，利用因特網為企業提供納稅、辦理電子營業執照、出口配額招標、進出口許可證申領等服務。消費者對政府的電子商務是在個人與政府機構之間進行的。例如對個人社會福利基金的發放以及個人納稅交費等。上述電子商務活動無論屬于哪一類，其實質都是屬于平等民事主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的行為，都是合同契約關系。因此，這些電子商務活動的主體都必然要受到新合同法的調整。
2、電子合同形式受新合同法調整
新合同法第十條第一款規定當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。第十一條規定書面形式是指合同書、信件和數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等可以有形地表現所載內容的形式。這表明了電子合同必然屬于新合同法的調整范圍。電子商務活動中，交易雙方當事人實施的是無紙化貿易，通過電子商務系統進行網上談判，將磋商結果做成文件，以電子文件形式簽訂貿易合同。明確各方權利、義務、標的商品的種類、數量、價格、交貨地點、交貨期、交易方式、結算方式、運輸方式、違約責任、服務、索賠等合同條款后，雙方用EDI簽約或用數字簽字簽約，形成電子合同，傳遞訂單、提單、保險單等，這些電子單證被記錄和保存在磁性介質中，儲存于計算機的存儲設備內，采用的是電子數據交換和電子郵件形式。此為國內外電子商務市場通行的做法。我國新合同法立法之時已充分注意到這一點，因此特別規定了書面合同包括電子數據交換和電子郵件，以國家立法的形式，賦予了電子合同合法的法律地位，這一點是不容置疑的。
3、合同法明確規定了電子合同成立的條件
新合同法第十三條規定當事人訂立合同，采取要約、承諾方式。第十六條第一款規定要約到達受要約人時生效。第二款規定：采用數據電文形式訂立合同，收件人指定特定系統接
收數據電文的，該數據電文進入該特定系統的時間，視為到達時間;未指定特定系統的，該數據電文進入收件人的任何系統的首次時間視為到達時間。
新合同法第二十五條規定承諾生效時合同成立。第二十六條規定承諾通知到達要約人時生效。采用數據電文形式訂立合同的，承諾到達的時間適用本法第十六條第二款的規定。合同是經由一方的要約被另一方所接受而成立的。按照傳統的做法，要約和承諾都是人工進行的，是雙方當事人的一種意思表示，雙方意思表示一致合同即告成立。而電子合同的訂立是完全自動化、雙方利用計算機進行，根據預先編制的程序，通過因特網自動發出要約或表示承諾，而承諾一旦生效，合同即告成立，對雙方當事人具有法律約束力，任何一方不得違約，否則將承擔法律責任。電子合同的訂立是在不同地點的計算機系統之間完成的，應如何判斷電子合同的承諾是否生效以及該合同是否因此成立并具有法律效力呢？新合同法在上述條款中做出詳細界定，為判定電子合同的成立和具有法律效力提供了法定界限。
4、合同法賦予了電子簽名的合法性
新合同法第三十二條規定當事人采用合同書形式訂立合同的，自雙方當事人簽字或者蓋章時合同成立。第三十三條規定當事人采用信件、數據電文等形式訂立合同的，可以在合同成立之前要求簽訂確認書。簽訂確認書時合同成立。
簽訂電子合同，當事人之間使用計算機電子數據交換，合同主要條款也是通過計算機屏幕顯示，不存在任何傳統意義上的書面形式，因此只能以電子數字簽名（加密）的形式，證明合同的成立。對此，新合同法立法之時已注意到這一客觀現實，采取了較為靈活的態度，按照該條款理解：即電子合同當事人雙方既可以直接使用電子簽名;也可以根據實際情況，首先簽訂使用這種方法的確認書，使合同成立生效。間接地承認了電子簽名（加密）的合法性和有效性。
5、新合同法對電子合同的管轄權作了具體規定
新合同法第三十四條規定承諾生效的地點為合同成立的地點。采用數據電文形式訂立合同，收件人的主營業地為合同成立的地點;沒有主營業地的，其經常居住地為合同成立的地點。當事人另有約定的，按照其約定。
電子合同發出EC電訊可以在任何不同的地點使用計算機系統發出，如發送人的營業地、發送人擁有計算機的某一地點。如果采用發出生效原則，將使合同成立的地點具有很大的不確定性。而采用收到生效原則更為適宜，因為收到信息的一方所在地點較為容易確定，可以依據傳統的判定方法對接收電文一方的有密切關系的營業地和經常居住地進行判定，提出關
于訂立合同地點的法定證據。因此，該條款的規定為確定電子合同成立的地點，明確合同的法律適用和合同糾紛的管轄權提供了重要的法律依據。
6、新合同法明確了電子合同的法律地位，使電子證據具有合法性
在電子商務活動中，電子合同、訂貨單、提單、確認書、轉運單、保險單、付款通知、有關票據等電子文件即電子單證是在計算機內磁性介質中傳遞、存儲的電子數據，無法被人識讀，只能通過屏幕顯示或打印輸出文件才能識讀，但這只是一種抄錄，而不是傳統意義上的證據原件。因此，客觀地說執法部門在受理電子商務違法案件及電子合同糾紛案件時根本不可能取得作為書面證據的原件。如何解決這一難題呢？我國新合同法既然已經明確了電子合同的法律地位，我國民事訴訟法第63條也將可讀形式的電子證據歸為采納證據中的視聽資料類，就說明了我國采納電子證據是有法律基礎的，只要經過國家電子商務認證中心（CA）、電子數據交換（EDI）服務中心的認證和防火墻的技術處理，辨別真偽后，電子單證計算機記錄也就是電子證據可以作為合法的證據來認定事實、定性處理。
電子商務中的電子合同及其法律效力問題 一、電子合同的概念及特征
電子合同，是指以電子數據交換（EDI）、電子郵件（E—mail）等能夠完全準確地反映雙方當事人意思表示一致的電子數據訊息的形式，通過計算機互聯網訂立的商品、服務交易合同。在電子合同中，合同的文本是以可讀形式存儲在計算機磁性介質上的一組電子數據訊息，該訊息首先通過一方計算機鍵入內存，然后自動轉發，經過通訊網絡或計算機互聯網，到達對方計算機內存中。電子合同因其載體和操作過程不同于傳統書面合同，故具有以下特點：
1、電子合同是通過計算機互聯網，以數據電文的方式訂立的。這是電子合同有別于傳統書面合同的關鍵。
2、電子合同交易的主體具有虛擬性和廣泛性的特點，訂立合同的各方當事人通過在網絡上的運作，可以互不謀面。電子合同的交易主體可以是世界上的任何自然人、法人或其他組織。
3、電子合同生效的方式、時間和地點與傳統合同有所不同。傳統合同一般以當事人簽字或者蓋章的方式表示合同生效，而在電子合同中，表示合同生效的傳統的簽字蓋章方式被電子簽名所代替，而電子合同采取到達生效的原則更為合理，聯合國《電子商務示范法》亦采取此種做法。
? 工程承攬電子合同書 ?
甲方：地址：聯系電話：
乙方：地址：聯系電話：
甲乙雙方經過友好協商就乙方承攬甲方的門頭制作達成如下協議：
一、工程概況
1、工程地點：
2、工程內容及做法
3、工期：本工程自_年_月_日開工，于_年_月_日竣工。
二、甲方工作
1、工程開工前三天，對乙方提供的施工效果圖進行確認并向乙方進行現場交底。
2、辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
3、施工期間，負責協調乙方施工隊與門頭改造工程涉及業主的關系。
4、提供施工期間的電源、水源。
5、參與工程質量和施工進度的監督，并指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。
6、保障乙方施工正常進行而做的其它工作。
三、乙方工作
1、負責門頭制作工程的圖紙設計、材料采購和施工安裝。
2、擬定施工效果圖交甲方審定。
3、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組縱施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
4、嚴格按照施工效果圖進行制作、安裝，做好各項質量檢查記錄。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。
5、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
6、參加竣工驗收，編制工程結算。
7、乙方承擔施工人員在施工中的相關責任。
四、工程驗收
乙方在全部工程制作安裝完成后應提交甲方驗收，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
五、工程價款及結算
1、工程預算：金額大寫：本合同工程的最終結算金額以報價單單價為準，按實際工程量計算。
2、工程款分四次支付，簽訂合同當日甲方應向乙方支付工程預算總價款的40%，即人民幣元;第二次于工程中期甲方應向乙方支付工程預算總價款的30%，即人民幣__________元;第三次于雙方驗收后，已方按實際工程量提出工程決算并將有關資料由甲方送審計部門審計。甲方自接到上述資料_____天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在_____天內，結清尾款。工程量核算：鋁塑板面積197平方米，烤漆玻璃52平方米，總面積249平方米。
六、違約責任
1、合同雙方當事人應嚴格履行本合同的約定，任何一方未履行本合同的約定，應當賠償給對方造成的損失。
2、施工期間由于甲方或門頭改造工程涉及業主的原因造成乙方不能正常施工的`，甲方應賠償由此給乙方造成的損失。
3、甲方應按照本合同約定的付款時間和金額向乙方支付工程款，每拖延一日，甲方應向乙方支付拖欠工程款的千分之一作為滯納金。
4、乙方應當按照施工效果圖和工藝說明進行施工，乙方未能按照上述要求進行施工的應當負責修理、重做。
七、爭議處理
本合同在履行期間發生爭議的，甲乙雙方應本著互諒互讓、平等協商的原則進行友好協商，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。
八、合同份數及有效期
1、本合同一式兩份，甲乙方各執一份。
2、本合同自雙方簽字或加蓋公章之日生效。
九、合同附屬條件
1、施工效果圖
2、門頭制作工程報價單及工藝說明
上述合同附屬條件是本合同的組成部分。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
公章：公章：
日期：日期：
? 工程承攬電子合同書 ?
甲方：________________
乙方：________________
本著誠實信用、互利互惠、共同發展的原則，并經過友好協商一致，甲乙達成以下協議：
(一)贊助項目說明
1、項目：新生籃球賽;
2、贊助內容：場地費用以及活動贊助;
3、活動時間：________年________月________日;
4、活動地點：浙江萬里學院小廣場。
(二)乙方應承擔的義務：
1、贊助甲方本次的活動經費，合計________元整人民幣;
2、協議簽訂后，乙方先一次性付贊助費________元整人民幣給甲方
(三)乙方享有的回報：
1、乙方享有本次活動的贊助權;
(四)甲方應承擔的義務：
1、甲方為乙方提供場地和人員。
2.場地規模見附錄。
(五)附則：
1、本協議的合作時間為________年________月________日。
2、在執行過程中，如果雙方有因不可預測的.因素導致在雙方之間可能產生的一切爭論、異議和糾紛均雙方可協商解決。
3、保密條款：雙方應保守協議條款的秘密;
4、未盡事宜，如期間活動學校次序如有變動，甲方需提前通知乙方，并作相應協商;協商后所達成的協議具有同等法律效力。
5、本協議共二頁，簽字時協議為一式二份，雙方各執一份，具有相同的法律效力。經雙方簽約代表簽字后生效; (六)補充協議：
1、甲乙雙方需保持經常聯系，信息共享，避免不必要的誤解;也應避免因一些小的失誤而刻意刁難對方，簽約雙方應友好合作。
2、乙方在活動進行時對甲方的宣傳有監督的權利。
3、甲方保留本次活動最終解釋權。
甲方：__________________
乙方：__________________
簽字日期：________年________月________日
? 工程承攬電子合同書 ?
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲乙雙方本著公平、誠實、信用的原則，為明確各自在工程當中應有的權利和義務，經協商一致，簽定本亮化合同。
一、工程概況
1、工程地址：世紀大道西側
2、工程范圍及要求
酒店樓體用霓虹燈勾勒輪廓;外部主樓體亮化。
3、工程期限
開工日期： 20xx年 1 月10 日;竣工日期： 20xx年 1 月 25 日，合同工期總日歷天數 15 天(如遇風、雨等惡劣天氣影響，工期順延)。
二、工程(款)造價
金額(大寫)： 捌萬貳仟元整(人民幣)￥： 82000.00 元
三、甲方義務與權利
1、甲方按合同的約定及時向乙方支付工程款;
2、甲方如發現有質量問題，有權要求乙方予以調換;
3、樓體布燈、電源連接等施工中因施工與有關部門產生的問題，甲方與有關部門協調解決。
四、乙方義務與權利
1、乙方對工程質量負責的期限(保修期)： 燈具均保修一年 ;
2、乙方使用的材料由其自行提供，但應確保材料的質量達到國家有關標準;
3、乙方在施工中注意文明施工、安全施工。
五、付款、結算方式
開工前預付伍萬伍仟元(55000.00元)，工程竣工(亮燈)后一次性付清剩余工程款。
六、違約責任
雙方必須認真履行本合同的內容，任何一方未履行本合同所規定的條款均視為違約，其違約責任按照《中華人民共和國合同法》的有關條款進行賠償。
七、合同爭議的解決方式
本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，按下列方式解決：依法向當地人民法院起訴
八、附則
1、本合同未盡事宜由雙方協商解決。附加合同與本 同具有同等法律效力;
2、本合同附有《工程預算清單》一份,工程預算捌萬貳仟元整，甲方同意按照捌萬貳仟元整支付。
3、本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)： 乙方(簽章)：
法定代表人：委托代理人：年 月 日
法定代表人 委托代理人： 年 月 日
? 工程承攬電子合同書 ?
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址：。
2、承包方式：采取包工包料的方式。
材料進場的第二天計算工期，開工日期為 年 月 日。
第二條甲方責任，權利和義務
項目功能及使用要求。
通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。
電，并承擔相關費用。
4、根據乙方要求及時做好工程驗收工作。
第三條乙方責任、權利和義務
保量，按期完成施工任務。
安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定;嚴格按甲 方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。
第四條工程項目
1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價420元/m2×81 m2=34020元(大寫：叁萬肆仟零貳拾元)
2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的鋁材做骨架，單價860元/ m2×46.5 m2=39990元
(大寫：叁萬玖仟玖佰玖拾元)
3、上海雙雄銅門廠，單價12800元/ m2×4.7 m2=60160元(大寫：陸萬零壹佰陸拾元) 樣式如圖40-01所示。
4、隱形防盜網，單價150元/ m2×54 m2=8100元
5、推拉門：單價560元/ m2×35.3 m2=19768元
6、陽光房，45×75方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價450元/ m2×37 m2=16650元
7、衛浴門，1080元/條×5條=5400元
8、室內門，2880元/條×9條=25920元
9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價1280元/ m×65.8 m=84224元
第五條工程質量及驗收
1、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。
3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。
4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。
第六條付款方式
合同總金額：(大寫)貳拾玖萬肆仟貳佰叁拾貳元
(小寫)
1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，
余下5%作為保證金6個月后再支付。
第七條本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經雙方簽字之日起生效;
甲方： 乙方：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
? 工程承攬電子合同書 ?
甲方：(運作方)
乙方：(承攬方)
因甲方樓房需要維修，甲方住宅用戶反復協商推選羅建章為甲方代表，與乙方多次協商，在平等、自愿、誠實守信的原則下，甲乙雙方達成如下定做承攬維修房屋協議：
一、甲方需要維修的房屋坐落在桃源縣漳江鎮建設路原桃源縣酒廠安置小區，住戶：羅建章、鄭壽林、劉慧云、文和清、彭毛本。
二、甲方支付乙方維修費共計柒仟元整(￥：7000.00元)(甲方負責材料費、工人工資、稅費)。
三、甲方要求乙方給小區右側西頭3單元房屋頂上由原小瓦換大紅瓦，并更換爛檁子、爛栓披、加新栓披。換下的原小瓦、爛檁子、爛栓披歸乙方所有。
四、乙方自行組織勞動技術工人，工資、福利、安全保險、勞動工具均由乙方自行負責，與甲方無關，安全事故由乙方自行承擔也與甲方無關。
五、乙方維修必須達到甲方的要求，由甲方的代表羅建章、鄭壽林、文和清負責對乙方的質量監督，乙方維修達到甲方要求驗收合格后，再由甲方支付乙方維修費。
六、乙方完工并清掃垃圾后，甲方驗收合格，由甲方一次性付清全部維修費柒仟元(7000.00元)。
七、樓頂掉下的各種物件，砸爛財產或樓下人員的有關損失均由乙方負責，甲方不負任何責任。
本合同一式二份，雙方各執一份，從簽字之日起具有法律效力，發生糾紛按照《合同法》中的承攬合同依法處置。
甲方代表：
乙方代表：
xx年xx月xx日：
? 工程承攬電子合同書 ?
甲方：（以下簡稱甲方） 安新縣宏山鞋服有限公司
乙方：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商簽定合同如下：
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱： 安新縣宏山鞋服有限公司辦公樓裝飾工程
2、 工程地點：河北省保定市安新縣宏山鞋服有限公司院內
3、 工程承包方式：包工包料
4、 工程概況：建筑面積 平方米。
二、 工程裝修內容： 負一層餐廳 。
三、 工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據；
工程造價為：￥元。( )
四、 合同工期
1、開工日期：年 月日〃竣工日期 年月 日〃合同工期總日歷天數天。
2、乙方應當按照合同約定的開工日期開工。乙方不能按時開工〃應在合同約定的開工日期前7天內〃以書面形式向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方應當在接到延期開工申請后的24小時內以書面形式答復乙方。甲方在接到延期開工申請后24小時內不答復〃視為同意乙方要求〃工期相應順延。
監督，工程實際進度與經確認的進度計劃不符時，乙方應按照甲方的要求提出改進措施，經甲方確認后執行。
4、甲方認為確有必要暫停施工時，以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工程。乙方實施甲方做出的處理意見后，以書面形式提出復工要求，甲方在24小時內給予答復。甲方未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后24小時內未予答復，乙方可自行復工。因甲方原因造成停工的，工期相應順延，并追加價款；因乙方原因造成停工的，工期不予順延。
6、因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
（1）因施工場地不具備施工條件；
（2）甲方未按合同約定致使施工不能正常進行；
（停電造成停工累計超過8小時；
（4）因不可抗力造成的工期延誤。
7、乙方在上述第6款情況發生后7天內，就延誤的工期以書面形式向甲方提出報告。甲方在收到報告后7天內予以確認，逾期不予確認的，視為同意順延工期。
8、乙方必須按照合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工，因甲方原因造成不能按期竣工的，乙方以書面形式寫出申請，經甲方確認后，工期得以順延。因其他原因不能按照合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的，乙方承擔一切責任。
五、 關于工程質量和驗收的約定
、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》（GBJ等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知 3 日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
六、 付款方式
板材基層施工完成時，甲方再付給乙方工程款總造價的30 %，
3、工程竣工后5天內，甲方再付給乙方工程款總造價的 30 %
4、 工程驗收合格，手續交接清交付甲方后5天內，甲方再付給乙方工程總造價的7%
5、乙方剩余3%的工程款作為質保金， 一年內一次性付清，按合同執行。
七、雙方責任
作法說明，并向乙方進行現場交底。在施工現場提供施工所需的水、電等；辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
設備管線，古樹名木，綠地等不
受損壞，并承擔相應費用。
消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
材質單、合格證，經甲方認定后再進場。簽訂合同后2天內施工人員及主材進場，各工序就位，如果達不到甲方有權終止合同，責令施工方退場。
按期完成施工任務、解決由乙方負責的各項事宜。按施工日期編制出施工進度表。
安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定嚴格按照圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收編制工程結算。各道工序按裝飾工程施工圖設計說明施工，分部分項完成后，自檢合格報甲方檢查驗收合格后再進行下道工序。
設備管線。
給排水、設備管線如需改動，乙方可配合完成，負責改動；甲方自購主材，乙方可協助安裝；以上費用由甲方承擔。
2. 6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議：
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。由乙方原因在造成的工期延誤，一天按工程總價 0.3% 扣留。
3、 工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。 甲方單位名稱： 乙方單位名稱
（蓋公章） （蓋公章）
代理人： 代理人 :
簽訂日期： 年 月 日
? 工程承攬電子合同書 ?
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題，_____年內免費進行保修，超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。
④、剩余的合同標的額5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。
? 工程承攬電子合同書 ?
甲方：____________________
乙方：_____________________
甲方為了樂陵市躍風河清淤工程的需要，甲乙雙方本著公平公正平等的原則簽訂本協議，具體事項經甲乙雙方協商簽訂協議如下：
1.工程名稱：_______________________
（包括變壓器安裝，變壓器租金每天上述費用由乙方承擔，甲方先墊付以后在工程款中扣除，安裝變壓器費用及電費單價高于上數，多出的費用由甲方負責。
4.付款方式：工人進場后先付部分生活費，付款按工程形象進度付款50%。工程結束先解決工人全部工資回家，余款三日內一次性付清。
5.質量及驗收：以甲方及水利局有關人員驗收為準，按照躍風河水利局下達的圖紙施工，乙方因水源困難，必須分段施工，甲方必須分段及時驗收，不誤乙方施工時間。
6.安全責任：乙方按行業有關標準，布置施工隊伍，在保證質量的前提下按合同完成施工項目，施工期間發生安全事故有乙方負責。
7.甲方責任：甲方負責按時付款，安排一臺挖掘機常駐工地，聽從乙方管理人員管理，開挖泥漿池及加固，排水溝等，甲方挖掘機待工程結束，驗收合格后挖掘機才能撤離工地，挖掘機的調運，油料，修理，駕駛員等均由甲方負責，乙方安排駕駛員宿舍，甲方負責協調挖掘泥漿池的位置，及行走路線，水源，解決協調地方矛盾。調解費用由甲方負責。
8.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，希雙方共同遵守，本協議甲方負責人簽字蓋章，乙方負責人簽字后生效，本協議未盡事宜雙方協商解決。
甲方：__________；乙方：_____________
立協日期：_______年___月___日
? 工程承攬電子合同書 ?
定作人：
簽訂地點：
承攬人：
簽訂時間：年月日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫)：
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(注：空格如不夠用，可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條 加工物的技術標準、質量要求：
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
因有些定作物無法在檢驗當時就發現問題，所以定作人可以在合同中規定在一段期限內承攬人要保證定作物的質量合格問題，除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外，承攬人應負責定作物的無償修復或更換。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點：
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條 報酬的結算方式及期限：
第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。
第十四條 本合同解除的條件：
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任：
第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
在簽訂合同時，當事人若采用定金的擔保方式的，定金數額一般以合同總額的20%為限，且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。若是承攬人違反合同時，應雙倍返還定作人定金;
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項：
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________代表(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
? 工程承攬電子合同書 ?
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據《民法典》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為?。
2、制作內容
(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質：?;系列：?;噸位：?;單價約?元(大寫：?);
(2)次鋼構材質：?;噸位：?;單價約?元(大寫：?);
(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷?面漆?道，?底漆?道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定為?元，(大寫)?(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付?元，(大寫)?給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
合同執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據合同第九章(5)條。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
甲方如未能按合同規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。
本合同簽訂時。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□?超聲波探傷檢測□?鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目：?。
(3)試驗檢測費用：合同價格□?甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間：?年?月?日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。
若是定作人提供原材料的，為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料，可以在簽訂合同時規定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經濟節約原則使用原材料。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙?套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
若存在定作物樣品的，樣品應進行封存并當場由承攬人和定作人確認后簽字。樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管，承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此，在簽訂合同時要規定保管人保管義務。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后?小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《民法典》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向?人民法院起訴。
九、附則
1、本合同?式?份，雙方各執?份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為?年?月?日至?年?月?日。
3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章)：?乙方(蓋章)：
法定代表人：
委托代理人：?法定代表人：
委托代理人：
年?月?日?年?月?日
? 工程承攬電子合同書 ?
甲方：地址：聯系電話：
乙方：地址：聯系電話：
甲乙雙方經過友好協商就乙方承攬甲方的門頭制作達成如下協議：
一、工程概況
1、工程地點：
2、工程內容及做法
3、工期：本工程自_____年_____月_____日開工，于_____年_____月_____日竣工。
二、甲方工作
1、工程開工前三天，對乙方提供的施工效果圖進行確認并向乙方進行現場交底。
2、辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
3、施工期間，負責協調乙方施工隊與門頭改造工程涉及業主的關系。
4、提供施工期間的電源、水源。
5、參與工程質量和施工進度的監督，并指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。
6、保障乙方施工正常進行而做的其它工作。
三、乙方工作
1、負責門頭制作工程的圖紙設計、材料采購和施工安裝。
2、擬定施工效果圖交甲方審定。
3、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組縱施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
4、嚴格按照施工效果圖進行制作、安裝，做好各項質量檢查記錄。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。
5、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
6、參加竣工驗收，編制工程結算。
7乙方承擔施工人員在施工中的相關責任。
四、工程驗收
乙方在全部工程制作安裝完成后應提交甲方驗收，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
五、工程價款及結算
1、工程預算：金額大寫：本合同工程的最終結算金額以報價單單價為準，按實際工程量計算。
2、工程款分四次支付，簽訂合同當日甲方應向乙方支付工程預算總價款的40%，即人民幣元;第二次于工程中期甲方應向乙方支付工程預算總價款的30%，即人民幣__________元;第三次于雙方驗收后，已方按實際工程量提出工程決算并將有關資料由甲方送審計部門審計。甲方自接到上述資料_____天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在_____天內，結清尾款。工程量核算：鋁塑板面積197平方米，烤漆玻璃52平方米，總面積249平方米。
六、違約責任
1、合同雙方當事人應嚴格履行本合同的約定，任何一方未履行本合同的約定，應當賠償給對方造成的損失。
2、施工期間由于甲方或門頭改造工程涉及業主的原因造成乙方不能正常施工的，甲方應賠償由此給乙方造成的損失。
3、甲方應按照本合同約定的付款時間和金額向乙方支付工程款，每拖延一日，甲方應向乙方支付拖欠工程款的千分之一作為滯納金。
4、乙方應當按照施工效果圖和工藝說明進行施工，乙方未能按照上述要求進行施工的應當負責修理、重做。
七、爭議處理
本合同在履行期間發生爭議的，甲乙雙方應本著互諒互讓、平等協商的原則進行友好協商，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。
八、合同份數及有效期
1、本合同一式兩份，甲乙方各執一份。
2、本合同自雙方簽字或加蓋公章之日生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
公章：公章：
日期：日期：
? 工程承攬電子合同書 ?
加工承攬合同書范文
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____ ％的`違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：____________________
-
推薦閱讀:
[推薦合同]
實習合同書篇一
推薦合同：
實習合同書其三
股東借款合同書（推薦13篇）
最新電子商務勞動合同書（匯集9篇）
月度合同推薦:
實習就業安置合同書篇一
2025合同推薦
實習安全合同書怎么寫
-
實習報告網小編為您推薦工程承攬電子合同書專題，歡迎訪問：工程承攬電子合同書
